Выдернул и кронтракт..правда проект..но наверняка его положения радикально не менялись..
ПРОЕКТ муниципальнОГО контрактА
на выполнение научно-исследовательской работы по разработке «Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2020 года»
г. Мегион «___»_____________2010 г.
Администрация города Мегиона, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Игитова Михаила Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице_______________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Конкурсной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Мегиона
(протокол_________ от _____ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по разработке «Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2020 года» и сдать ее результат Заказчику (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с техническим заданием, являющимися неотъемлемыми частями Контракта, и условиями настоящего Контракта.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (18 %).
В цену контракта включены все расходы Подрядчика.
2.3. Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение планируемого периода исполнения Контракта.
Оплата выполненных работ осуществляется в ру***х путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленного Подрядчиком счет-фактуры.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: ____________
Окончание работ: ___________
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;
оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным контрактом;
требовать возмещение убытков, причиненных по вине Подрядчика;
привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленных настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;
передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию;
обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;
оплатить выполненную по контракту работу в сроки и порядке, согласно условиям Контракта;
4.3. Подрядчик вправе:
требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;
требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения контракта.
4.4. Подрядчик обязан:
выполнить работу в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта,и условиями настоящего Контракта;
своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технического задания;
незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения контракта;
без письменного разрешения Заказчика не продавать или передавать материалы никакой третьей стороне.
5. Производство, сдача и приемка работ
5.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.
5.2.Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
5.3.Перечень материалов, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании контракта, определяется в соответствии с требованиями Технического задания на разработку проекта.
5.4.Работа или ее часть считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, оформленного по установленной форме, включая устранение выявленных замечаний, полученных в процессе согласования.
5.5. Передача результатов выполненных работ Заказчику по отдельным этапам и в целом осуществляется сопроводительными документами Исполнителя и актом выполненных работ, с приложением к нему материалов, предусмотренных Техническим заданием поэтапно, в сроки согласно п.3.1.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.
6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. При невыполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
6.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
6.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.
6.6. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.7. Заказчик несёт ответственность за несвоевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ, в порядке предусмотренном настоящим пунктом.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:
- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;
- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;
- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика); - радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;
- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.
7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
7.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Сторона подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, или прекращения договорных отношений.
7.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
8. Разрешение споров между Сторонами
8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
9. Расторжение контракта
9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, в срок не превышающий трёх банковских дней а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.
9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.
9.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекта соглашения о расторжении контракта, которое Подрядчик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.
10. Заключительные условия
10.1. Контракт составлен на русском языке, содержит _________ страниц текста и _______ приложений, каждая страница Контракта и каждое приложение завизированы (подписаны) сторонами.
Контракт подписан в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
К Контракту прилагается _____________________.
10.3. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.
Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджерной связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежит, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств.
10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.
10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
___________________
"___" ______ 200_ г.
М.П.
Подрядчик
____________________
"___" ______ 200_ г.
М.П.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Цитата:
Сообщение от map086
Сказано красиво, звучит довольно размыто, даже применительно к данной ветке форума. Поэтому, что бы конкретизировать прошу всех присутствующих ответить на вопрос " чего они ждут от стратегии" и сформировать так называемое общественное ТЗ.
|
После 12 ноября...
Добавлено через 6 минут 28 секунд
от Филановского А. Я.
"..я все думал, что мне напоминает манера общения Анны в форуме. ночью понял. Все дело в том, что это компания методологов (сто процентов) Мода на них прошла, но жить нужно. Они владеют общим подходом к любой проблеме, но средств привлечь конкретных спецов НЕТ. Вот и получаются документы-пустышки, но с очень охмуряющими фишками и умными общего характера выводами, не имеющими практического значения"
"...15 лет назад знал и даже по их просьбе работал с методологами очень высокого уровня (школы Щедровицкого, Громыки, Алексеева), они сделали карьеру, ребята умные, хваткие, но абсолютно циничные. сейчас советниками в Думе, Адм. президента, в Минатоме..."
Добавлено через 12 минут 39 секунд
Цитата:
Сообщение от storione
Мы написали так, как поняли люди, которые были в городе два раза (и то я одна была, остальные с моих слов записывали),
|
похоже Вартовчанин " вытащил" из Анны ту самую правду..и подтвердил мой анализ о том сколько человек работало над данной стратегией. И что получено в итоге как следствие...
